我的位置: 首页 > 法律常识 > 工程建筑 > 工程施工 > 工程施工许可 > 发包方的义务是什么

发包方的义务是什么

来源:中华律师网整理 2024-01-14 00:00:00 3130 人看过
一、发包方的义务: 1、做好施工前的准备工作。施工前的准备主要是办好各项施工手续;做好施工现场三通一平;确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点,等等。发包人未按合同的约定及时做好施工前准备工作的,承包方可以相应顺延竣工时间,并可要求赔偿损失。 2、按照合同的约定和诚实信用原则应在施工过程中给承包方提供必要的协助,发包人应按合同约定的时间和要求,向承包人提供原材料、设备、场地、工程进度款、技...

一、发包方的义务:

1、做好施工前的准备工作。施工前的准备主要是办好各项施工手续;做好施工现场三通一平;确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点,等等。发包人未按合同的约定及时做好施工前准备工作的,承包方可以相应顺延竣工时间,并可要求赔偿损失。

2、按照合同的约定和诚实信用原则应在施工过程中给承包方提供必要的协助,发包人应按合同约定的时间和要求,向承包人提供原材料、设备、场地、工程进度款、技术资料等。如果发包人迟延提供,则承包人可以要求顺延工程日期,并有权要求赔偿误工损失。

3、配合施工的进行,及时组织工程竣工验收。在施工过程中,发包人应当派驻工地代表,对工程的进度、质量进行必要的监督,及时组织对隐蔽工程隐蔽前的检查,办理中间工程的验收,负责签证,配合承包人的施工。《民法典》第七百九十八条规定:“隐蔽工程在隐蔽前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

4、及时接受竣工工程并按约定的方式和期限支付工程价款。这是发包人的一项主要义务。发包人未按合同约定的期限支付价款的,应当负逾期付款的违约责任,而且承包人依法对所建工程享有法宝的优先权。《民法典》第八百零七条规定:“发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”

二、承包人的主要义务

1.按双方商定的分工,做好建筑材料、设备和构件的采购、供应和保管工作。

2.严格按照施工图,纸和操作规程进行施工,保证工程质量。

3.接受对方对工程进度、工程质量的监督。

4.按期完成建设工程,提出竣工验收资料及竣工图,及时向对方交付。

5.依据合同在一定期限内负责保修。地点的一方称为承运人,支付票款或运输费用的一方为旅客、托运人或者收货人。运输合同分为客运合同、货运合同和多式联运合同。

以上是小编为您提供的关于发包方义务方面的相关介绍,希望可以帮助到您。在实践中,应当特别注意的是,我国法律严禁肢解发包。所谓肢解发包,是指发包人将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包单位的行为。如果您对发包方的义务还有相关疑惑,可以详细咨询律师多的专业律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合。不代表任何平台立场,如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。 【投诉通道】

延伸阅读:
无工程资质是否合法
建筑工程施工许可管理条例中申领施工许可的条件
建设工程施工许可证管理办法内容是什么
  • 无工程资质是否合法

    2024-09-18672 人看过

    《建筑法》规定,发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包各单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包...

  • 建筑工程施工许可管理条例中申领施工许可的条件

    2024-09-162491 人看过

    一、建筑工程施工许可管理条例中申领施工许可的条件 依据《建筑工程施工许可管理办法》 第四条建设单位申...

  • 建设工程施工许可证管理办法内容是什么

    2024-09-161002 人看过

    一、建设工程施工许可证管理办法内容是什么规定为了加强对建筑活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程...

  • 劳务可以做防水工程吗

    2024-09-161144 人看过

    劳务可以做防水工程吗劳务承包属于施工方,而防水工程属于承包方的,甲乙方那些也不一样的。防水施工时必须具有...

  • 建筑工程施工工序质量控制的要点

    2024-09-141986 人看过

    一、当前建筑工程施工工序质量控制的要点监理工程师实施建筑工程施工工序活动质量监控应分清主次,抓住关键,依...

  • 工程施工许可证查询

    2024-09-08382 人看过

    工程施工许可证查询 如果当地规划局有公布便可查到,如果没有请前往本地国土规划局由工作人员进行查询。若是...

  • 申请施工许可证应当具备以下条件: (一)已经办理该建筑工程用地批准手续; (二)在城市规划区的建筑工程,已经取...

  • 对于无证建筑是否一律要被强拆,强拆后是否会给予补偿的问题? 《征补条例》第二十四条规定“市、县级人民政...

  • 下定金“定金”权利受法律保护定金作为订立商品房买卖合同的担保,只要在合同中明确约定所交纳的款项属于定金...

  • 1:办理流程原则上是:建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证(又称建...

  • 五证是哪五证房产五证是指《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工...

  • 一、发包方的义务: 1、做好施工前的准备工作。施工前的准备主要是办好各项施工手续;做好施工现场三通一平;确...

  • 棚户区改造和危房改造一样吗? 棚户区改造一般是我国政府为改造城镇危旧住房、改善相关困难家庭住房条件而...

  • 首先来说订金,订金带有预付款性质,无担保作用,也不能说明合同成立。订金通常发生在开发商与购房者签订认购...

房屋买卖要谨防陷阱

房屋买卖要谨防陷阱1715616000回复:

房屋买卖要谨防陷阱

法律对于宅基地使用权的行使和转让是如何规定的

法律对于宅基地使用权的行使和转让是如何规定的

鉴定结论与鉴定意见存在哪些差别

鉴定结论与鉴定意见存在哪些差别

棚户区改造房有房产证吗

棚户区改造房有房产证吗

小区电梯广告收益该被谁占有

小区电梯广告收益该被谁占有

查看更多
分享到
微博
QQ空间
微信
举报
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复