在承包人进行建筑工程施工的过程中,发包人都是可以根据实际情况进行工程变更的,但工程变更,既可能导致工程费用增加,也可能给承包人造成实际损失,发包人应当按照实际情况增付相应的费用,赔偿相应的损失。
1、发包人变更工程计划,存在以下情形的,应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
(1)发包人变更计划,提供的资料不准确的。
(2)发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件,而造成勘察、设计的返工、停工的。
(3)发包人修改设计。
2、发包人进行工程变更,增加承包人(实际施工人)工作量的,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,双方当事人就工程变更的费用进行协商处理,协商不成的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
3、因发包人工程变成的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
在实际中,发包人进行工程变更给承包人造成损失的,应当赔偿相应的费用。不过发包人不进行相应的赔偿,承包人可以根据相关的法律法规对发包人进行法律诉讼来维护自己的合法利益。如果您的情况比较复杂,律师多也提供律师在线咨询服务,欢迎您进行法律咨询。
如何认定事实上的挂靠法律关系审判实践中,可以结合下列情形综合认定是否属于挂靠:(1)挂靠人通常以被挂靠人的...
总包方拒绝退还工程保证金如何应对?面对总包方拒绝退还工程保证金的情况,可以采取以下步骤应对:协商解决:首先,应...
因发包人导致工期延误的,承包人需要收集哪些证据因发包人导致工期延误时,承包人需要收集一系列证据来支持自...
一、工程合同在什么情况下可以解除?工程合同解除有以下几种情况:一、订立的工程合同违反法律规定,属于无效合...
[案情]甲公司通过竞标取得了县级公路X-Y段公路的承建,而后甲公司把X-Y段公路以《X-Y段公路劳务分包协议》的...
装修工程中承包人的承包义务:1、按照施工合同和设计文件严格施工。严格按照工程设计图纸、施工技术标准和施...
在哪些情况下工程发生变更时,承包人可以提出理赔 根据民法典规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按...
一、证明当事人(原、被告及第三人)诉讼主体资格的证据1、当事人为自然人的,应提交身份证明资料,如身份证或户...
提要:港口防波堤工程的港方发包人拖欠承包方工程款等款项,承包方提起诉讼。海事法院认为,发包人违约,判令其向承...
在承包人进行建筑工程施工的过程中,发包人都是可以根据实际情况进行工程变更的,但工程变更,既可能导致工程费用...
案例介绍: 我公司承担施工的一项土建工程竣工验收并交付使用后,发包人与我公司共同完成了工程竣工结算,同时签...
工程建设中,存在许许多多会对工程质量、进度等造成不良影响的风险。面对风险,必须以预防为主,我们对此进行了整...
因发包人原因导致建筑工程停工,承包人可以要求赔偿吗发包人出现拖延支付进度款、进行工程变更或未及时提供...
因为发包方原因导致工程停工的主要几种情形 1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地,导致工程...
快速咨询在线专业律师
3分钟快速回复